在不斷進(jìn)步的社會中,我們用到合同的地方越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么問題來了,到底應(yīng)如何擬定合同呢?以下是小編收集整理的簡單版加工承包合同范本,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
簡單版加工承包合同 1
甲方:______________________
乙方:______________________
根據(jù)《合同法》之規(guī)定,本著互惠互利、共進(jìn)雙贏的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年P(guān)VC搬遷項目設(shè)備庫工程相關(guān)事宜,達(dá)成協(xié)議條款如下:
一、工程概況
二、工期
本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認(rèn)可。如果甲方有變更工期順延的,必須雙方簽字認(rèn)可。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、保證材料的及時到位,不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應(yīng)及時以書面的形式通知乙方避免費(fèi)工損料。提貨費(fèi)用甲方承擔(dān)。
2、遵守以上約定并執(zhí)行。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)
2、按照圖紙制作,保證工期和質(zhì)量。配合甲方審閱圖紙,如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處,應(yīng)積極主動向甲方反映進(jìn)行協(xié)商,并出具變更說明完善圖紙設(shè)計,達(dá)到甲方設(shè)計要求。
3、因甲方材料不及時到位,乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔(dān)裝車的費(fèi)用。
4、遵守以上約定并執(zhí)行。
五、技術(shù)要求
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套,乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進(jìn)度表以利于工程按時完成。
2、鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆,漆膜厚度達(dá)到設(shè)計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、本工程的.款項不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費(fèi)用,如需探傷,費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),并且不含高強(qiáng)螺栓及抗滑移試驗費(fèi)。但應(yīng)為甲方提供方便的途徑以利于工程建設(shè)的順利進(jìn)展。
4、乙方在加工期間,甲方可隨時派技術(shù)人員對加工構(gòu)件進(jìn)行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達(dá)到規(guī)范要求標(biāo)準(zhǔn)讓甲方滿意。
5、構(gòu)件制作驗收執(zhí)行GB50205—20__《鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范》。
六、付款方式
合同簽訂3日內(nèi),甲方付給乙方總加工款的50%作為預(yù)付款,余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。
如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責(zé)任由違約方全部承擔(dān)。
八、本合同一試兩份。
甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(蓋章簽字):______________________乙方(蓋章簽字):______________________
________年________月________日________年________月________日
簡單版加工承包合同 2
甲方:____________________(定做方)
乙方:____________________(承攬方)
雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1.合同簽定后,甲方為乙方免費(fèi)提供________。________、________及________工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)生產(chǎn),為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2.甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(____元/㎡),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負(fù)責(zé)。
2.乙方需按甲方提供的.樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
三、違約條款
1.甲方違背合同第一條(2款)時以(____元/㎡)的1倍支付乙方違約金。
2.乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
________年________月________日
簡單版加工承包合同 3
委托方:____(以下簡稱甲方)
承攬方:_______________________________(以下簡稱乙方)
經(jīng)友好協(xié)商,本著相互尊重原則,甲方委托乙方制作業(yè)務(wù),為明確雙方責(zé)任,確保完成任務(wù),共同信守合約,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特簽定如下協(xié)議,以供雙方共同遵守執(zhí)行。
1、所有設(shè)備加工、生產(chǎn)、制作時需要用到的材料及工具由甲方提供,工具由乙方負(fù)責(zé)人辦理借用、歸還手續(xù),丟失或者損壞由乙方按照甲方進(jìn)價賠償。
2、本勞務(wù)合同內(nèi)的總承包范圍。 以上設(shè)備總工資人民幣 整(包括保險費(fèi))。
3、乙方在施工前,甲方負(fù)責(zé)提供給乙方圖紙及資料,乙方弄清后方可按圖施工,如圖紙有誤及時告知甲方更正,乙方在施工過程中無權(quán)擅自更改,如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負(fù)責(zé);乙方同時需負(fù)責(zé)做好材料預(yù)算工作交給甲方。原材料卸車到設(shè)備裝車為止,施工時現(xiàn)場每天打掃一次。
4、本合同內(nèi)容從_____年____月____日開始到_____年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由(包含氣候原因)延誤工期,若有延誤,每延誤一天,甲方將扣除合同總額的'1%作為懲罰,同時甲方有權(quán)拒付工資。
5、乙方在施工過程中必須做到節(jié)材、節(jié)電、節(jié)時,同時施工時必須注意安全,制作現(xiàn)場及進(jìn)入車間需佩戴安全帽;同時制作施工時需要注意各方面的安全,水電、動用氣割焊具、行車的使用要符合規(guī)范。乙方必須購買人身安全保險(其費(fèi)用可由甲方墊付,手續(xù)乙方辦理)。一旦出現(xiàn)安全事故,概由乙方負(fù)責(zé),且工期不能延誤,若有延誤按照合同第四條規(guī)定處理。
6、如乙方用錯或者開錯材料,由乙方賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。在甲方的用戶單位運(yùn)行時出現(xiàn)乙方制作的質(zhì)量問題,也有乙方負(fù)責(zé)(包括車旅費(fèi))。
7、驗收標(biāo)準(zhǔn):按照甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)由甲方初步驗收,最后以甲方的用戶單位驗收為準(zhǔn),在制作過程中乙方要絕對服從甲方的監(jiān)督及標(biāo)準(zhǔn),如出現(xiàn)質(zhì)量問題及時協(xié)商解決。
8、賠償辦法:乙方要以房產(chǎn)等財產(chǎn)作為抵押。
9、總承包工資支付辦法:年終一次性結(jié)清工資(按實際完成量結(jié)算)。
10、本合同具有法律效力,雙方按照國家合同法執(zhí)行。
11、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。
12、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,有仲裁機(jī)關(guān)裁定。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽訂日期:簽訂日期:
簡單版加工承包合同 4
甲方:
乙方:
現(xiàn)有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經(jīng)甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商,將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(chǎn)(20_年建設(shè)和添量的全部資產(chǎn),共計人民幣________元)使用經(jīng)營權(quán)承包給乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營,雙方達(dá)成協(xié)議如下:
一、承包內(nèi)容
甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產(chǎn)的使用權(quán)承包給乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營,乙方自主經(jīng)營自負(fù)盈虧,甲方無權(quán)干涉。
二、承包期限:
承包期為 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、承包金額和支付方式
1、承包金額:乙方每月應(yīng)支付給甲方承包款 元。
2、支付方式:乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項,每拖一天,甲方有權(quán)向乙方增收所欠款項1℅的滯納金。
四、雙方責(zé)任
1、乙方在承包期間負(fù)責(zé)管理好甲方的財產(chǎn),及時對財產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)、維修,不得轉(zhuǎn)移、變賣,不得將鋁錠鑄造工廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為,甲方有權(quán)予以制止,由此產(chǎn)生的后果由乙方承擔(dān)。
2、承包期滿乙方應(yīng)保證甲方原有設(shè)備能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、如甲方原有舊設(shè)備老化乙方可以更換新設(shè)備,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、甲方允許乙方在承包期間有權(quán)添置新的'生產(chǎn)設(shè)備,擴(kuò)大生產(chǎn)力,在承包期滿乙方所置的設(shè)備由乙方自行處理,不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方承包期間負(fù)責(zé)有關(guān)部門收繳的與生產(chǎn)量有關(guān)的各種稅費(fèi)。
6、鋁錠鑄造工廠手續(xù)方面未完成或有關(guān)部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項由雙方調(diào)解負(fù)責(zé)。
7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應(yīng)出面調(diào)解。
8、在承包期間一切債權(quán)債務(wù)由乙方享有、承擔(dān)、與甲方無關(guān)。承包期間乙方應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,及時排除可能造成安全隱患,發(fā)生安全事故有乙方負(fù)全責(zé),甲方不負(fù)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任,但甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理。
五、其它
1、如國家政策調(diào)整、征用廠地、經(jīng)合伙人商議可以解除合同,廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用,所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。
2、如果乙方不在承包,合同終止。甲方所投資的總金額共計:_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設(shè)備歸乙方所有。
3、違約責(zé)任:甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同,乙方承包經(jīng)營,甲方不得干預(yù),由于甲方原因造成影響乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營,甲方應(yīng)按月承包款﹪向乙方支付違約金,乙方如違約,應(yīng)按月承包款 ﹪向甲方支付違約金。
4、合同未盡事宜雙方另行商議。
5、同經(jīng)甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效,甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。
甲 方:(蓋章) 乙 方:(蓋章)
簽訂日期: 簽訂日期:
簡單版加工承包合同 5
甲方:安達(dá)(錦鴻)洗水廠
乙方:
為了共同效益,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
1、甲方提供必須要的場地、生產(chǎn)設(shè)備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規(guī)定。
2、甲方經(jīng)乙方提供食、宿(按餐扣費(fèi),宿舍水、電、衛(wèi)生費(fèi)等)。
3、乙方因質(zhì)量和管理造成經(jīng)濟(jì)損的(如:拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。
4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下:
扁樹脂(半圓)
二位0.70元/條 四位0.90元/條 六位1.20元/條
八位1.40元/條 十位(全條)1.60元/條(水后同價)
注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/圓樹脂:
二位0.80元/條 四位1.20元/條 六位1.50元/條形碼 八位1.80元/條
十位2.20元/條(封頂) 打膠針0.30元/條(包定位)
5、乙方在生產(chǎn)過程中,必須節(jié)省能源、原料等;用原料量月底平均計算不能超過0.60元/條,如超過金額由乙方承擔(dān)。
6、一切機(jī)械由甲方維修,如有人為現(xiàn)象,甲方有權(quán)按原價扣罰;同時應(yīng)隨時檢查和保護(hù)各種設(shè)備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經(jīng)壞貨再說機(jī)械設(shè)備有問題,一切視為推御責(zé)任。
7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導(dǎo)致出不了貨時,甲方有權(quán)外發(fā)加工,外發(fā)之差價由乙方承擔(dān)。
8、乙方操作過程中發(fā)生現(xiàn)的.次品,當(dāng)時扣罰;其余的與客戶對數(shù)時所點次品確認(rèn)為準(zhǔn),但必須在當(dāng)月扣除。
9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù),如果甲方需打板之類,乙方必須隨叫隨時到(打板不計費(fèi),打板通知20分鐘不到,每次罰50元)
10、乙方承包加工費(fèi)結(jié)算為2個月,乙方工人工次資由甲方代發(fā),工人由乙方直接管理,甲方不承擔(dān)責(zé)任。
11、如乙方達(dá)不到甲方質(zhì)量要求,甲方可單方解除本合同,解除后45天內(nèi)支付乙方所有加工費(fèi)。
12、如因樹脂引起的需要下機(jī)過水的,扣過水費(fèi)0.80元/條。
13、乙方人員必須從甲方公司管理規(guī)定;乙方不得在外承包與甲方業(yè)務(wù)相關(guān)的工種,否則甲方可單方解除本合,乙方加工費(fèi)沒收。
14、點次品的該工藝次品按第3條承擔(dān),不點次品的客戶按金額的3%扣除。
15、乙方工人的水電費(fèi)由乙方承擔(dān)。
16、以上規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方同意并共同遵守執(zhí)行,合同一式二份,自雙方簽字起生效。
乙方簽名: 甲方簽名:
年 月 日
簡單版加工承包合同 6
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時間、地點、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
定作物名稱
交付時間
交付地點
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價款承擔(dān)
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運(yùn)輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條圖紙?zhí)峁?/strong>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)
第七條轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第八條保密
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十條協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十三條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的`,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前,當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;
6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責(zé)任
1.承攬人的違約責(zé)任
。1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
。2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
。3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
。4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
。6)由承攬人負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收。
2.定作人的違約責(zé)任
。1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
。2)定作人如中途廢止合同,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
。3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
。5)定作人如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
。6)定作人如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
。1)提交_________仲裁委員會仲裁;
。2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____
簡單版加工承包合同 7
甲方:___________
乙方:___________
本著互惠互利共同發(fā)展的原則,就甲方造粒車間的農(nóng)廢塑料,分揀、選承包給乙方生產(chǎn)管理,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議:
一、合同期限:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
二、承包任務(wù):全年生產(chǎn)時間為_____個月。每月生產(chǎn)時間為25天(其他為檢修設(shè)備時間)。
三、甲方職責(zé):
1、甲方提供現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備、現(xiàn)場作業(yè)鏟車(司機(jī)乙方自行安排,工資乙方自付)、職工住宿、辦公室設(shè)施、職工食堂及灶房設(shè)備,工人衛(wèi)生、洗浴設(shè)施。
2、甲方根據(jù)乙方生產(chǎn)量無條件提供滿足乙方毛料供給。(如因原料問題導(dǎo)致每月生產(chǎn)不了25天,差補(bǔ)天數(shù)按每天每人80元給補(bǔ)齊25天工資)。
3、甲方保證乙方的生產(chǎn),生活用電,用水。
4、甲方提供乙方生產(chǎn)時所有機(jī)器易損件的供應(yīng)(安全管理工作由乙方負(fù)責(zé),在生產(chǎn)中除自然)。
6、乙方應(yīng)每月提前申報備品、備件、易損件,由甲方統(tǒng)一采購。如因乙方已提計劃,甲方采購怠慢或儲備不足,所造成的一切損失全部由甲方承擔(dān)。
六、乙方的職責(zé):
1、乙方負(fù)責(zé)組織選礦廠的各種技術(shù)工作及勞動力的合理安排。承擔(dān)選礦廠生產(chǎn)設(shè)備的維修工作。
2、乙方負(fù)責(zé)完成甲方下達(dá)生產(chǎn)原礦石量的任務(wù)。
3、乙方負(fù)責(zé)進(jìn)廠工人的安全教育。
4、乙方至合同鑒定后進(jìn)廠工人的.實際人數(shù)向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。
5、經(jīng)雙方商定乙方需向甲方繳納生產(chǎn)保證金__________元。甲方在每月結(jié)算后從乙方結(jié)算金中扣除叁萬元作為生產(chǎn)保證金,直至扣清為止。合同期滿時,甲方在七日內(nèi)無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金,須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。
6、乙方在生產(chǎn)期間維護(hù)保養(yǎng)好甲方現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備(不包括各種生產(chǎn)車輛及與生產(chǎn)無關(guān)設(shè)備)。
7、乙方只負(fù)責(zé)處理礦石量,選礦指標(biāo)全部由甲方技術(shù)人員來完成,乙方積極配合完成。
七、結(jié)算方式:
1、結(jié)算按甲乙雙方實際處理礦石量(運(yùn)輸車數(shù),按______________噸/車計算)簽字認(rèn)可的數(shù)據(jù)報表,每自然月上報公司核實后給予結(jié)算。
2、甲方公司每月核實雙方簽字認(rèn)可的乙方生產(chǎn)量后在次月十五日內(nèi)給予發(fā)放一切承包費(fèi)用。
3、乙方員工工資發(fā)放時有雙方財務(wù)人員在場統(tǒng)一由甲方給予發(fā)放,除去工資一項,剩余款項甲方一次性付給乙方。
八、承包單價、獎罰和任務(wù):
1、承包單價為每處理一頓原礦_______元人民幣。
2、每日處理原礦石量不低于壹萬伍仟噸,每月生產(chǎn)日期不低于__________天,月處理礦石量不得低于__________萬噸,月處理量低于________萬噸時,所缺數(shù)量按每噸________元從承包費(fèi)中扣除;
九、甲方的權(quán)利和義務(wù):
1、甲方有權(quán)監(jiān)督、檢查乙方的選礦全過程。發(fā)現(xiàn)問題及時提出,雙方協(xié)商及時糾正處理。
2、甲方中途無故解除合同或不按月發(fā)承包費(fèi),致使乙方無法按本合同約定的去執(zhí)行。甲方應(yīng)按乙方月處理原礦石量______________萬噸(合同簽訂有效期限)進(jìn)行賠償乙方損失。
3、在乙方生產(chǎn)維修期間,材料費(fèi)用為甲方支付,人員工資由乙方承擔(dān)。如遇工藝流程改造,設(shè)備增減時生產(chǎn)的一切費(fèi)用及工人工資生活費(fèi)用全部由甲方承擔(dān)。
4、在生產(chǎn)期間如遇工傷事故發(fā)生時甲方墊付前期所有費(fèi)用,事后由保險公司賠付后給予扣除,剩余款項交付當(dāng)事工人。
5、生產(chǎn)期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產(chǎn)累計三天以上時,甲方應(yīng)相應(yīng)按日產(chǎn)量_________噸從承包任務(wù)中遞減當(dāng)月任務(wù)量,停產(chǎn)影響總量(__噸/天)剔除三天產(chǎn)量后按每噸______________元雙方結(jié)算進(jìn)行補(bǔ)償。
十、乙方的權(quán)利和義務(wù):
1、生產(chǎn)中工人生活費(fèi)、勞保用品等均有乙方自行解決。
2、確保安全生產(chǎn),并配有專業(yè)管理技術(shù)人員,在承包期負(fù)責(zé)設(shè)備保養(yǎng)和維修,如遇設(shè)備損壞雙方有專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場鑒定,如是乙方責(zé)任則有乙方承擔(dān)(如正常損耗乙方不予承擔(dān)任何損失)。
3、經(jīng)常性對工人進(jìn)行安全教育,嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程操作,管理好自己的職工。
4、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一管理,協(xié)調(diào)調(diào)配,一切以公司整體利益為主。
5、乙方員工必須遵守一切國家規(guī)定安全勞動規(guī)則。上班期間不準(zhǔn)酗酒,嚴(yán)禁打架,睡覺,脫崗,玩手機(jī)等一切與工作無關(guān)的事情。
十一、違約責(zé)任:
1、雙方嚴(yán)格遵守合同,不得違約。如有違約,由違約方向守約方賠償造成的一切經(jīng)濟(jì)損失,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
2、乙方必須按時完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),乙方如連續(xù)兩個月不能完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),甲方有權(quán)單方面終止承包合同。
3、雙方如有特殊原因需終止合同,應(yīng)提前1個月以書面形式告知對方。并說明原因,取得對方同意后,雙方協(xié)商終止本合同。
4、乙方在設(shè)備正常,處理礦石量達(dá)到任務(wù)要求時,甲方不得單方面提出解除合同,否則給予乙方賠償連續(xù)生產(chǎn)四個月的承包費(fèi)。
十二、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)仲裁委員會提起仲裁。
十三、本合同的附帶補(bǔ)充合同同樣具有法律效力。
十四、本合同一式三份,甲乙雙方各持一份,存檔一份。雙方進(jìn)廠簽字、蓋章后生效。
甲方:___________
乙方:___________
簽訂時間:_____年_____月_____日
簡單版加工承包合同 8
定作方:
簽訂地點:
合同編號:
承攬方:
簽訂時間:
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注:
二、定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
承攬方經(jīng)定作方確認(rèn)服裝款式、面料小樣、尺寸標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)志等(附樣),在 天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認(rèn)簽字(蓋章),如有改進(jìn)意見,應(yīng)書面通知承攬方,并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點及運(yùn)輸費(fèi)用:
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進(jìn)行制作,并在數(shù)量全部到齊后,于 年 月 日前交貨,服裝制作完成后由 承攬方 方負(fù)責(zé)(送)貨至 定作方指定地點 (地點),所需費(fèi)用由 承攬方承擔(dān)。
四、驗收標(biāo)準(zhǔn),方法及提出異議期限:
按確認(rèn)樣品及改進(jìn)意見為驗收標(biāo)準(zhǔn),允許國標(biāo)尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。
五、結(jié)算方式與期限:
簽訂合同后,承攬方開具發(fā)票,定作方首先付50%貨款__________元給承攬方,所有貨品交付定作方驗收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用 轉(zhuǎn)賬 方式.
六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、隨貨備品、配件:
內(nèi)用防塵袋,外用紙箱包裝,免回收包裝袋,隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責(zé)任:
如有違約,違約方責(zé)任自負(fù),凡屬承攬方質(zhì)量原因,均有承攬方負(fù)責(zé)調(diào)換與修理,承攬方不能交付定作物,向定作方償付不能交付定作物部分價款額的'萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項,按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議,雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決,協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項:
九、本合同壹式四份,定作方持二份,承攬方持二份,自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限: 年 月 日至 年 月 日止。
定作方: 承攬方:
(蓋章) (蓋章)
代表人: 代表人:
電 話: 電 話:
簡單版加工承包合同 9
甲方:
乙方:
乙方承包甲方加工家具木工工序,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:承包任務(wù)
每月甲方按照乙方組員人均6萬元/月產(chǎn)值下達(dá)給乙方,乙方必須按照甲方下達(dá)的任務(wù)保質(zhì)、保量,按期交合格產(chǎn)品給甲方。
第二條:承包品質(zhì)要求
1、乙方須按甲方客戶質(zhì)量要求及甲方品質(zhì)部質(zhì)量要求進(jìn)行加工工木,在加工過程中發(fā)現(xiàn)甲方提供的資料、圖紙或技術(shù)要求不完善,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方品質(zhì)部人員,品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見。
2、依照甲方客戶質(zhì)量要求及甲方品質(zhì)部要求驗收,如有質(zhì)量不合格問題,乙方應(yīng)無條件并及時配合返修,因影響嚴(yán)重而造成返工的,乙方需要承擔(dān)該返修造成的損失(材料及人工成本)
3、加工產(chǎn)品不得延期交貨,加工完畢后乙方嚴(yán)格遵守甲方交貨流程,按時辦理交接手續(xù),乙方所有加工的成品均需甲方品質(zhì)部按照合格標(biāo)準(zhǔn)檢查驗收合格并簽名確認(rèn)方可生效。
4、乙方對甲方所有的產(chǎn)品、資料要求保密的,要嚴(yán)格遵守,未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
第三條:工資計算方法
1、按實際交貨給甲方客戶貨款總金額的12%結(jié)算給乙方(客戶的貨款總金額如包含稅金、外發(fā)部分、客戶提成等其他特殊約定的除外)。
2、如因甲方的原因(材料不到位或任務(wù)不能滿足乙方需要),甲方以乙方上交的保底工資(詳見保底工資表)結(jié)算給乙方組員。
3、如因乙方的原因不能按時、保質(zhì)、保量完成當(dāng)月甲方下達(dá)的任務(wù),乙方工資按其當(dāng)月所完成的`產(chǎn)值計算工資,甲方不再另補(bǔ)。同時因乙方原因造成損失,必須在乙方承包工資中扣除,乙方必須為自己的行為負(fù)責(zé),同時在合同未終前結(jié)清。
4、工資發(fā)放:乙方在公司領(lǐng)取的工資,必須及時讓其組員工人簽字,由甲方財務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放,如結(jié)算時有多余部分工資由乙方自行處理。
第四條:作息時間
乙方在確保完成甲方要求交貨期的前提下可以自行安排作息時間,不受公司作息時間的約束,但所有乙方組員必須遵守廠規(guī)廠紀(jì),甲方公司例會及組織乙方的組員學(xué)習(xí)必須按時參加。
第五條:辭職說明
由于乙方的原因或甲方無任務(wù)下達(dá)給乙方的情況下,可以自行減員,但必須確保手上已經(jīng)按照任務(wù)交期完成前提下裁員或減員,同時由乙方(李鳳初)在辭職申請書上簽名同意才有效。辭職人員工資由乙方自行出具工資結(jié)算單,按結(jié)算工資單交由乙方打出借條交財務(wù)部審核后,7個工作日內(nèi)支付到位。但支付的工資不以超出當(dāng)月總工資的30%,余款待月底支付工資時支付給乙方。
第六條:安全事故
乙方所聘人員必須遵守甲方的各項制度,生產(chǎn)中嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,凡是機(jī)械操作人員不得操作自動用機(jī)械,在整個生產(chǎn)過程中出現(xiàn)一切事故由乙方負(fù)責(zé)。
第七條:糾紛的處理
協(xié)議期間,若加工承包合同雙方發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時報請當(dāng)?shù)厮痉ㄖ鞴懿块T依法處理。
本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份;
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
簡單版加工承包合同 10
甲方:(簽字):____________
乙方:(簽字):____________
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,就乙方承包甲方__市__區(qū)__村道工程(總長度1.4公里)施工事宜達(dá)成一致,簽訂本合同。
1、乙方承包該工程的全部施工工作,即實行“包工不包料”,甲方自備材料,乙方只負(fù)責(zé)施工。
2、承包費(fèi)用:8.5元/㎡
3、支付方式:施工隊進(jìn)場預(yù)付2000元,5天后再付5000元,經(jīng)驗收合格后付13000元,剩余款項待工程款撥付后一次性全部付清。
4、工期:乙方應(yīng)在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)
5、其他約定:
。1)乙方自行準(zhǔn)備工具、聘請人員,自行負(fù)責(zé)施工安全,嚴(yán)格按照甲方提供的'圖紙和甲方要求施工,確保工程質(zhì)量,如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為,造成返工,因此造成的材料損失、人工損失概由乙方自行承擔(dān);乙方在施工過程中工傷事故由乙方全部負(fù)責(zé),與甲方無任何關(guān)系。
。2)乙方不得浪費(fèi)、挪用甲方的材料,否則按500元/次予以處罰,并需賠償甲方損失。
(3)乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù),每延期一天按照200元/天予以處罰。
。4)水電由甲方負(fù)責(zé)。
。5)保修期內(nèi)乙方應(yīng)該及時負(fù)責(zé)為甲方免費(fèi)維修。
6、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字后生效。
甲方(簽字):____________
乙方(簽字):____________
- 相關(guān)推薦
【簡單版加工承包合同】相關(guān)文章:
簡單版委托加工合同03-20
外包加工合同簡單版樣本05-06
簡單加工承包合同02-26
義齒加工簡單版的合同范本03-16
加工承攬合同的簡單版通用樣本06-07
加工簡單版合同范本(精選5篇)01-30
食品代加工簡單版合同范本05-24