貨物買賣合同

2024-09-28 買賣合同

　　在人們越來越相信法律的社會中，關于合同的利益糾紛越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編收集整理的貨物買賣合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

貨物買賣合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)物資招投標結果，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條合同總價、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單價、數(shù)量及金額

　　1.合同總價為 (元)。

　　2.產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額(可另附表)

　　第二條質量要求及技術標準按國標執(zhí)行，無國標時按行標執(zhí)行，并滿足甲方特殊要求。

　　第三條包裝方式和包裝品的處理滿足多次裝卸、搬運及長途運輸要求;具備防潮、防震、防損功能;標記清楚詳實;包裝物無回收要求。

　　第四條交貨方式

　　1.交貨時間：合同簽訂一個月內(nèi)或按甲方要求。

　　2.交貨地點：甲方指定地點。

　　3.運輸方式及費用承擔：乙方自行安排并承擔相關裝卸費用。

　　4.與買賣相關的單證轉移：隨貨同行。

　　第五條到貨驗收：

　　到貨進行初步驗收，需抽樣送檢物資待送檢合格視為驗收;特殊需逐一檢測物資需全部檢測合格視為驗收合格。

　　第六條結算方式及期限：

　　1.結算方式：銀行匯款

　　2.結算期限：到貨驗收入庫一個月內(nèi)，提供合格發(fā)票，付款90%，留質保金10%。

　　第七條提出異議的時間和方法：

　　1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不合規(guī)定或約定，應在妥為保管貨物的'同時，自收到貨物后__7_日內(nèi)向乙方提出異議;甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

　　2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_3_日內(nèi)負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條違約責任：

　　按《合同法》相關條款執(zhí)行。

　　第九條其它：

　　如需提供擔保，另立合同保證書，作為本合同的附件

　　第十條不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后___日內(nèi)向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十一條爭議解決：

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，均應提交甲方所在地仲裁委員會進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　第十二條附加條款：

　　1. 所供物資必須全程質保，出現(xiàn)質量問題及時免費給予調換。

　　2._調換產(chǎn)品同樣適用上款的約定。 __ _______________

　　第十三條其它事項：

　　1.本合同自年__月__日起生效，合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　2.合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　3.雙方來往函件，以合同規(guī)定的地址郵寄或以傳真方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的3日內(nèi)書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

　　4.本合同一式___份，雙方各執(zhí)___份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

貨物買賣合同2

　　甲方：東莞市正同實業(yè)有限公司合同編號：DG20130002A 乙方：杭州新東林食品有限公司簽訂日期： 20xx-3-11 根據(jù)供需雙方要求，經(jīng)協(xié)商，甲乙雙方共同制定以下購銷合同內(nèi)容：

　　共同遵守下列條款。此合同內(nèi)容和條款經(jīng)雙方簽定后即具有法律效力。

　　一、生產(chǎn)要求：1.材料為身，底，蓋，內(nèi)蓋全部為0.23MM馬口鐵；尺寸按照乙方要求的50*50*128MM制作。2.印刷為：罐身，外面白磁+4色+2專+光油（含激凸）；外蓋，外面白磁+1色+光油（含激凸）；底部分：外面白磁+光油；內(nèi)蓋部分：雙面光油（含激凸）； 3.大貨松緊度保持一致。4.表面光滑，不可有劃痕，刮花，污漬，生銹，凹凸不平等質量問題。5.所有產(chǎn)品的細節(jié)處需與確認的樣板保持一致。

　　二、質量要求：甲方應嚴格控制產(chǎn)品質量，質量標準參考行業(yè)生產(chǎn)標準和客戶確認樣.

　　三、包裝要求：每個罐子入膠袋，平卡分層，再入B=B外箱。100個/每外箱；

　　四、付款：確認合同后，乙方支付模具費13500元和樣板費2500元，確認樣品后支付大貨（正方罐含內(nèi)蓋）款30%作為定金，退回部分樣板費1000元（可從定金中扣除），大貨（正方罐含內(nèi)蓋）出貨前支付余款。

　　五、樣板確認以雙方郵件為準：甲方：乙方：

　　六、貨款收�。阂曳綄⒇浛钪苯鱼y行轉賬至甲方以下指定公司公帳帳號；甲方帳號如下：

　　開戶行：東莞農(nóng)村商業(yè)銀行塘廈支行營業(yè)部公司名稱：東莞市正同實業(yè)有限公司稅務識別號：441900692431361 基本帳號：190010190010031525

　　七, 交期：模具和樣板的交期為在收到模具費及樣板費日起15天內(nèi)交樣板，剩余訂單交期為收到30%訂金和樣品確認后 16 天內(nèi)貨送工廠，由于甲方交貨延期或質量問題造成的損失由甲方承擔相應賠償責任。

　　八, 此報價為含稅17%的增值稅，所有運輸費用由甲方承擔。

　　九, 保密要求：甲乙雙方不得向任何其它公司或個人提及此合同涉及的相關內(nèi)容。甲方擁有對印刷品的知識產(chǎn)權，乙方不得將設計內(nèi)容轉讓或泄露給第三方，若因乙方原因造成甲方損失，乙方應賠償甲方因知識產(chǎn)權問題所造成的一切損失。

　　十, 合同效力：合同自雙方簽定日起生效，如任何一方要求修改，須提前15個工作日通知另一方，雙方書面同意后，修改才能生效，合同簽訂后不得隨意取消. 經(jīng)雙方約定，若乙方單方面取消訂單，則需支付甲方為訂單已支付的全部相關費用

　　十一. 執(zhí)行合同若發(fā)生一切爭議應通過友好協(xié)商解決，若協(xié)商不成則按合同法有關規(guī)定進行解決。

　　十二. 本合同一式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)貳份，今后在合同執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決。

　　十三. 因不可抗拒的.因素造成甲、乙雙方無法履行各自的合同義務，造成的損失由雙方協(xié)商解決。

　　十四. 合同于簽訂之日起生效，合同有效期至20xx年 6月 30日

　　十五. 樣板收貨地址：上海市普陀區(qū)中江路106號201室；正貨收貨地址：杭州市臨安市龍崗鎮(zhèn)龍都街888號

　　請甲方簽字蓋章確認請乙方簽字蓋章

　　甲方簽字&蓋章處_____________ 乙方簽字&蓋章處：_____________

貨物買賣合同3

　　買方：_________(下稱甲方)

　　地址：_________

　　郵編：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　電子郵箱：_________

　　賣方：_________(下稱乙方)

　　地址：_________

　　郵編：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　電子郵箱：_________

　　甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　第一條　名稱、品種、規(guī)格和質量

　　1.名稱：_________

　　2.品種：_________

　　3.規(guī)格：_________(應注明產(chǎn)品的牌號或商標)。

　　4.質量，按下列第_________項執(zhí)行：

　　(1)按照_________標準執(zhí)行(須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式，附件略)。

　　(3)按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：_________(應具體約定產(chǎn)品質量要求)。

　　第二條　數(shù)量和計量單位、計量方法

　　1.數(shù)量：_________。

　　2.計量單位和方法：_________。

　　3.交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法：_________。

　　第三條　包裝方式和包裝品的處理

　　_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔)。

　　第四條　交貨方式

　　1.交貨時間：_________。

　　2.交貨地點：_________。

　　3.運輸方式：_________(注明由誰負責代辦運輸)。

　　4.保險：_________(按情況約定由誰負責投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。

　　5.與買賣相關的單證的轉移：_________。

　　第五條　驗收

　　1.驗收時間：

　　_________。

　　2.驗收方法：

　　_________(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例);

　　3.驗收標準：

　　_________;

　　4.由誰負責驗收和試驗：

　　_________;

　　5.驗收如發(fā)生爭議，由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法，對產(chǎn)品進行檢驗。

　　第六條　價格與貨款支付

　　1.單價：_________;總價：_________(明確幣種及大寫)。

　　2.貨款支付：

　　貨款的支付時間：_________;

　　貨款的支付方式：_________;

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：_________。

　　3.預付貨款：_________(根據(jù)需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

　　第七條　提出異議的時間和方法

　　1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不合規(guī)定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后_________日內(nèi)向乙方提出書面異議;在異議期間，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。

　　2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_________日內(nèi)負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條　聲明及保證

　　甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第九條　保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十條　甲方違約責任

　　(1)甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金。

　　(2)甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付違約金;如_________日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　(3)甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。

　　(4)甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　(5)甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　(6)甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　(7)其它約定：_________。

　　第十一條　乙方的違約責任

　　(1)乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款_________%的違約金。

　　(2)乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據(jù)具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　(3)乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　(4)乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之_________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過_________日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　(5)乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應由乙方承擔。

　　(6)貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　(7)乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數(shù)補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后_________日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復的`，視為同意乙方發(fā)貨。

　　(8)其它：_________。

　　第十二條　不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條　通知

　　1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條　其它事項

　　1.按本合同規(guī)定應付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應當在明確責任后_________日內(nèi)，按銀行規(guī)定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3.合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　第十五條　爭議的處理

　　1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十六條　解釋

　　本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十七條　補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十八條　合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

　　甲方(蓋章)：_________　　　　　　　　乙方(蓋章)：_________

　　授權代表(簽字)：_________　　　　　　授權代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________　　　　　　　　　　簽訂地點：_________

貨物買賣合同4

　　房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀

　　上訴人（原審被告）：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮(zhèn)。

　　法定代表人：某某職務：董事長。

　　被上訴人（原審原告）：某某，男，漢族，19 年月日出生，住某某市某某區(qū)某某北路號111室。

　　原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。

　　負責人：某某，經(jīng)理。

　　上訴請求：

　　1、依法撤銷某某火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院（20 ）某某民初字第1000號民事判決，發(fā)回重審；或駁回被上訴人的訴訟請求；或直接予以改判。

　　2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

　　事實和理由：

　　上訴人因不服某某火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院（20 ）高民初字第1000號民事判決書，現(xiàn)提起上訴。

　　一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。

　　該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據(jù)的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據(jù)以證明的相關證據(jù)存在異議的，且原告起訴的證據(jù)是非常不足的.。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協(xié)商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。

　　二、該判決認定事實錯誤。

　�。ㄒ唬┰撆袥Q對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現(xiàn)金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。

　�。ǘ┰撆袥Q認定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項并無直接因果關系。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意？該判決認定的事實顯含糊其辭。

　�。ㄈ┰撆袥Q認定事實證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù)，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據(jù)。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質疑。

　　上訴人認為，未經(jīng)當庭舉證、質證和法院認證的證據(jù)，不能作為定案的依據(jù)。

　　三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經(jīng)濟損失必須有經(jīng)濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據(jù)，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經(jīng)濟損失。

　　尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實確認，且對20xx年9月14日三年多以前已經(jīng)了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。

　　四、該判決程序違法。

　　本案案情復雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決，那么，法院應當主持調解，并在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢？對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

　　綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求！謝謝！

　　此致

　　某某市中級人民法院

　　上訴人：某某建設集團有限公司

　　20年月日

貨物買賣合同5

　　出賣人：_________________（以下簡稱甲方），

　　買受人：______________（以下簡稱乙方），

　　茲為_______貨物欠款買賣，經(jīng)雙方締結合同如下：

　　第一條甲方愿將_______貨_______件賣與乙方，約定_______年_______月_______日交付清楚。

　　第二條貨價議定每件人民幣______________元整（或依照交貨日交貨地的市價為標準）。

　　第三條乙方應自交貨日起算_______日內(nèi)支付貨價與甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。

　　第四條甲方如屆交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，于_______日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣合同，但須接到通知日起算_______日內(nèi)答復逾期即視為承認延期。

　　第五條甲方如屆期不交貨又未經(jīng)依前條約定通知乙方時，乙方可限相當日期催交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除合同。

　　第六條如因天災地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的，可以延緩至不能交貨原因消除后___日內(nèi)交付。

　　第七條乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。

　　第八條乙方逾交款日期不為交款的.，甲方可以定相當期限催告交款，并請求自約定交款日期起算至交款日止，按每百元日折計算遲延利息。

　　第九條甲方所交付的貨品，如有不合規(guī)格或品質惡劣或數(shù)量短少時，甲方應負補充或交換或減少價金的義務。

　　第十條乙方發(fā)現(xiàn)貨晶有瑕疵時，應即通知甲方并限期請求甲方履行前條的義務，倘甲方不履行義務時，乙方除可解除合同外并可請求損害賠償，甲方無異議。

　　第十一條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤籣_____________仲裁委員會仲裁；

　�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第十二條其他約定事項：____________________________

　　本合一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

貨物買賣合同6

　　買方：____________________________________

　　地址：郵編：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　賣方：____________________________________

　　地址：郵編：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　XX和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經(jīng)充分協(xié)商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：

　　第一條品名、規(guī)格、數(shù)量及單價

　　__________________________________________________________________

　　第二條合同總值

　　第三條原產(chǎn)國別及制造廠商

　　第四條裝運港

　　第五條目的港

　　第六條裝運期

　　分運：

　　轉運：

　　第七條包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。

　　第八條嘜頭

　　賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、"此端向上"、"小心輕放"、"保持干燥"等字樣及下列嘜頭：

　　第九條保險

　　在CIF條款下：

　　由賣方出資按110%發(fā)票金額投保。

　　在CFR條款下：裝運后由XX投保。

　　第十條付款條件

　　1.XX在裝運期前30天，通過銀行開立由XX支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的____%，計 .該信用證在銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。

　　a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明"運費已付"、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸運輸公司。

　　b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

　　c.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數(shù)量、毛重和凈重。

　　d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

　　XX已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

　　XX.裝運后即刻發(fā)給XX的已裝運通知電報/電傳附本一份。

　　XX在CIF條款下

　　1.全套按發(fā)票金額110%投保的保險費。

　　2.賣方在裝運后10天內(nèi)，須航空郵寄三套上述文件(XX除外)一份寄給XX，兩份寄目的港____________運輸公司。

　　3.銀行在收到合同中規(guī)定的、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內(nèi)，承付合同金額的百分之________，金額為。

　　4.按本合同第15條和18條，規(guī)定XX在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　5.所有發(fā)生在XX國境內(nèi)的`銀行費用應由____方承擔。所有發(fā)生在XX國境外的銀行費用應由____方承擔。

　　第十一條裝運條件

　　1.賣方必須在裝運前40天向XX通知預訂的船只及其運輸路線，供XX確認。

　　2.賣方必須在裝運前20天通知XX預計發(fā)貨時間、合同號、發(fā)票金額、發(fā)運件數(shù)及每件的重量和尺碼。

　　3.賣方必須在裝船完畢后48小時內(nèi)，以電報/電傳方式向XX通知貨物名稱、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額、船名和啟運日期。

　　4.如果任一單件貨物的重量達到或超過噸，長米，寬米，賣方須在裝船期前50天向XX提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便XX安排內(nèi)陸運輸。

　　5.在CFR條款下：如果由于賣方未及時按11條第(3)款執(zhí)行，以致XX未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

　　第十二條技術文件

　　1.下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發(fā)運：

　　a.基礎設計圖。

　　b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。

　　c.易磨損件的制造圖紙和說明書。

　　d.零配件目錄。

　　XX安裝、操作和維修說明書。

　　2.此外，在簽訂合同60天內(nèi)，賣方必須向XX或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規(guī)定的技術文件，否則，XX有權拒開信用證或付貨款。

　　第十三條保質條款

　　賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規(guī)定的質量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。

　　第十四條檢驗

　　1.賣方/制造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規(guī)格和數(shù)量，簽發(fā)質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規(guī)定相符，但此證明書不作為貨物質量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節(jié)和結果的書面報告附在質量說明書內(nèi)。

　　2.在貨物抵達目的地港之后，XX須申請____ 國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規(guī)格和數(shù)量進行初步檢驗，并簽發(fā)檢驗證明書。如果發(fā)現(xiàn)到貨的質量、規(guī)格和數(shù)量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，XX在貨物抵達目的港后____天內(nèi)有權拒收貨物，向賣方索賠。

　　3.如果發(fā)現(xiàn)貨物的質量和規(guī)格與合同規(guī)定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內(nèi)被證明有缺陷，包括內(nèi)在缺陷或使用不適當原材料，XX將安排商檢局檢驗，并有權依據(jù)檢驗證書向賣方索賠。

　　4.如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內(nèi)檢驗證書不及辦妥，XX應電告賣方延長商檢期____ 天。

　　第十五條索賠

　　1.若賣方對貨物與合同規(guī)定不符，且XX在本合同第13條、第14條規(guī)定的檢驗和質量保證期之內(nèi)提出索賠時，賣方在征得XX同意后，須按下列之一種或幾種索賠：

　　a.同意XX退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還XX，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監(jiān)管保護所退貨物的一切其他必要費用。

　　b.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和XX蒙受損失金額將貨物貶值。

　　c.用符合合同規(guī)定的規(guī)格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔XX所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質期須相應延長。

　　2.若賣方在收到XX上述索賠書后一個月之內(nèi)未予答復，則視為賣方接受索賠。

　　第十六條不可抗力

　　1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。

　　2.受阻方應在不可抗力發(fā)生和終止時盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

　　3.不可抗力事件持續(xù)超過120天，另一方有權用掛號航空寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。

　　第十七條仲裁

　　由于執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭執(zhí)，應通過友好協(xié)商解決，如果不能解決，按下述第項仲裁：

　　1.提交中國北京中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照其程序仲裁。

　　2.提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。

　　仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執(zhí)行。仲裁費用敗訴一方承擔，仲裁機構另有裁定者除外。

　　仲裁期間，雙方應繼續(xù)執(zhí)行除爭議部分之外的合同其他條款。

　　第十八條延期和罰款

　　如賣方不能按合同規(guī)定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，XX應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期10星期，XX有權撤消合同，盡管撤消了合同，賣方仍須向XX立即支付規(guī)定罰款。

　　第十九條附加條款

　　本合同由雙方于年月日在________國________市用____ 文簽署，正本一式份，買賣雙方各執(zhí) 份，合同以下述款為生效方式：

　　1.立即生效。

　　2.合同簽署后____ 天內(nèi)，由雙方交換確認書后生效。

　　簽名：____________

　　賣方：

　　簽名：____________

　　署日期：年月日

貨物買賣合同7

　　買方：（下稱甲方）

　　地址：

　　郵編：____________傳真：

　　電話：____________電子郵箱：

　　賣方：（下稱乙方）

　　地址：

　　郵編：____________傳真：

　　電話：____________電子郵箱：

　　甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條名稱、品種、規(guī)格和質量

　　1、名稱：

　　2、品種：

　　3、規(guī)格：（應注明產(chǎn)品的牌號或商標）。

　　4、質量，按下列第_________項執(zhí)行：

　　（1）按照_________標準執(zhí)行（須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等）。

　�。�2）按樣本，樣本作為合同的附件（應注明樣本封存及保管方式，附件略）。

　�。�3）按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：_________（應具體約定產(chǎn)品質量要求）。

　　第二條數(shù)量和計量單位、計量方法

　　1、數(shù)量：________

　　2、計量單位和方法：__________

　　3、交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規(guī)定及計算方法：____________

　　第三條包裝方式和包裝品的處理：_________（應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。）。

　　第四條交貨方式：

　　1、交貨時間：_______

　　2、交貨地點：_______

　　3、運輸方式：_______（注明由誰負責代辦運輸）。

　　4、保險：_______（按情況約定由誰負責投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種）。

　　5、與買賣相關的單證的轉移：___________

　　第五條驗收：

　　1、驗收時間：_______

　　2、驗收方式：______（如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例）。

　　3、驗收如發(fā)生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產(chǎn)品進行檢驗。

　　第六條價格與貨款支付：

　　1、單價：____；總價：_________（明確幣種及大寫）。

　　2、貨款支付：貨款的支付時間：____________；貨款的支付方式：____________；運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________；

　　3、預付貨款：________（根據(jù)需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間）。

　　第七條提出異議的時間和方法：

　　1、甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不合規(guī)定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議；在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。

　　2、甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質量下降的，不得提出異議。

　　3、乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內(nèi)負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條甲方違約責任：

　　1、甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

　　2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金；如____日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3、甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。

　　4、甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5、甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7、其它約定：_____________、

　　第九條乙方的`違約責任：

　　1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

　　2、乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據(jù)具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3、乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應由乙方承擔。

　　6、貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數(shù)補交，并承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復的，視為同意乙方發(fā)貨。

　　8、其它：_______________

　　第十條不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后___日內(nèi)向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十一條爭議解決：凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，均應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　第十二條附加條款：

　　1、__________________；

　　2、__________________；

　　3、__________________。

　　第十三條其它事項：

　　1、按本合同規(guī)定應付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應當在明確責任后__日內(nèi)，按銀行規(guī)定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　4、合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　5、雙方來往函件，按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的___日內(nèi)書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

　　6、本合同正本一式___份，雙方各執(zhí)___份；合同副本一式__份，分送______等單位。

　　甲方：

　　受權代表：（簽字）

　　委托代理人：（簽字）

　　乙方：

　　受權代表：（簽字）

　　本合同于____年____月____日訂立于（地點）

貨物買賣合同8

　　需方：____________

　　供方：____________

　　經(jīng)供需雙方協(xié)商，本著自愿及平等、互惠互利的原則，訂立本合同。

　　第一條名稱、品種、規(guī)格和質量

　　1、商品明細（應注明產(chǎn)品的牌號或商標）：

　　2、質量，按下列第（）項執(zhí)行：

　　（1）按照國家食品安全、國家食品衛(wèi)生標準執(zhí)行。

　�。�2）按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：

　　_____________（應具體約定產(chǎn)品質量要求）。

　　第二條數(shù)量和計量單位、計量方法

　　1、數(shù)量：________。

　　2、計量單位和方法：__________。

　　3、交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規(guī)定及計算方法：____________。

　　第三條包裝方式和包裝品的處理：

　　_________（應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。）。

　　第四條交貨方式：

　　1、交貨時間：_______。

　　2、交貨地點：_______。

　　3、運輸方式：_______（注明由誰負責代辦運輸）。

　　第五條驗收：

　　驗收時間：_______。

　　2、驗收方式：

　　______（如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例）。

　　3、驗收如發(fā)生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產(chǎn)品進行檢驗。第六條價格與貨款支付：

　　1、單價：____；總價：_________（明確幣種及大寫）。

　　2、貨款支付：

　　貨款的支付時間：____________；貨款的支付方式：_____________。

　　第七條提出異議的時間和方法：

　　1、需方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不合規(guī)定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后__日內(nèi)向供方提出書面異議；在托收承付期間，需方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。需方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知供方的，視為貨物合乎規(guī)定。

　　2、需方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質量下降的，不得提出異議。

　　3、供方在接到需方書面異議后，應在日內(nèi)負責處理并通知需方處理情況，否則，即視為默認需方提出的異議和處理意見。

　　第八條需方違約責任：

　　1、需方中途退貨的，應向供方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

　　2、需方未按合同約定的時間的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向供方方支付違約金。

　　3、需方自提產(chǎn)品未按供方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向供方支付逾期提貨的違約金。

　　4、需方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應承擔因此給供方造成的損失。

　　5、需方如錯填到貨的地點、接貨人，或對供方提出錯誤異議，應承擔供方因此所受到的實際損失。

　　第九條供方的違約責任：

　　1、供方不能交貨的，向需方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

　　2、供方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合同規(guī)定的，如需方同意利用，應按質論價；需方不能利用的，應根據(jù)具體情況，由供方負責包換，并承擔調換或退貨而支付的實際費用。

　　3、供方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須重新包裝的，供方負責重新包裝，并承擔因此支出的費用。需方不要求重新包裝而要求賠償損失的，供方應賠償需方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由供方負責賠償。

　　4、供方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向需方支付逾期交貨的違約金，并賠償需方因此所遭受的損失。如逾期超過__2_日，需方有權終止合同并可就遭受的損失向供方索賠。

　　5、供方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合約定，需方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因需方保管不善而發(fā)生的`損失，均應由供方承擔。

　　6、貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，供方除應負責運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔需方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7、供方提前交貨的，需方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，需方可拒絕提貨。供方逾期交貨的，供方應在發(fā)貨前與需方協(xié)商，需方仍需要貨物的，供方應按數(shù)補交，并承擔逾期交貨責任；需方不再需要貨物的，應在接到供方通知后__日內(nèi)通知供方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復的，視為同意供方發(fā)貨。

　　第十條不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后__日內(nèi)向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十一條爭議解決：

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，均應提交當?shù)刂俨梦瘑T會或當?shù)胤ㄔ骸?/p>

　　第十二條其它事項：

　　1、按本合同規(guī)定應付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應當在明確責任后日內(nèi)，按銀行規(guī)定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　4、合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。5本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　需方：______（蓋章）

　　負責人：___________________________（蓋章）

　　聯(lián)系方式：____________

　　地址：________

　　供方：________________（蓋章）

　　負責人：_________________（蓋章）

　　聯(lián)系方式：____________

　　地址：______

貨物買賣合同9

　　委托方：___________________________(以下簡稱甲方)

　　行紀方：___________________________(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定，行紀方接受委托方的委托，就代辦_________________ 事項，雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條代辦事項_____________________________________。

　　第二條行紀人對自己所占的委托物應當妥善保管。

　　第三條若委托物交付給行紀人時有瑕疵或者容易腐爛、變質，經(jīng)委托人同意，行紀人可以處分該物;若不能及時聯(lián)系委托人，行紀人可以合理處分。

　　第四條行紀人低于委托人指定的價格賣出或者高于委托人指定的價格買入的，應當經(jīng)委托人同意。未經(jīng)委托人同意，行紀人補償其差額的，該買賣對委托人發(fā)生效力。行紀人高于委托人指定的價格賣出或者低于委托人指定的價格買入的，可以按照約定增加報酬。增加報酬數(shù)額的確定方法是_____。

　　第五條行紀人賣出或者買入商品，行紀人自己可以作為買受人或者出賣人。在此情況下，行紀人仍然有權要求委托人支付報酬。

　　第六條行紀人按照約定買入委托物，委托人應當及時受領。經(jīng)行紀人催告，委托人無正當理由拒絕受領的，行紀人可以提存委托物。委托物不能賣出或者委托人撤回出賣，經(jīng)行紀人催告，委托人不取回或者不處分該物的，行紀人可以提存委托物。

　　第七條行紀人與第三人訂立合同的，行紀人對該合同直接享有權利、承擔義務。第三人不履行義務致使委托人受到損害的.，行紀人應當承擔損害賠償責任。

　　第八條行紀人處理委托事務支出的費用，由行紀人負擔(也可以作其他約定)。

　　第九條行紀人完成委托事務的，委托人應當向其支付相應的報酬。報酬數(shù)額是_____，委托人逾期不支付報酬的，行紀人對委托物享有留置權。

　　第十條其他約定事項：__________________________________________。

　　第十一條雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由廈門仲裁委員會仲裁。

　　第十二條本合同未作規(guī)定的，按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定進行解釋與執(zhí)行。

　　第十三條本合同自雙方簽字蓋章之日起成立,自____________________生效。

　　本合同正本一式二份，委托方、行紀方雙方各執(zhí)一份，具有同等法律約束力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

貨物買賣合同10

　　買方：____________ 地址：________________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：________________ 國籍：____________

　　賣方：____________ 地址：________________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：________________ 國籍：____________

　　買賣雙方在平等、互利原則上，經(jīng)充分協(xié)商一致，由買方購進，賣方出售下列貨物，并按下列條款履行：

　　第一條 貨物名稱、規(guī)格、生產(chǎn)國別、制造工廠、包裝及嘜頭。

　　每件貨物上用不褪色的涂料標明貨號、毛重、凈重、編號、尺碼、目的口岸，并標明下列嘜頭

　　第二條 數(shù)量、單價、總值。

　　第三條 裝運期限：

　　每月交貨數(shù)量必須一次交清，不得分批裝運。

　　第四條 裝運口岸：

　　第五條 目的口岸：

　　第六條 付款條件：買方在收到賣方關于預計裝船日期及準備裝船的數(shù)量的通知后，應于裝運前20天通過________銀行開立以賣方為受益人的不可撤消的信用證。該信用證憑即期匯款票及本合同規(guī)定的單據(jù)在開證行付款。

　　第七條 單據(jù)：各項單據(jù)均須使用與本合同相一致的文字，以便買方審核查對：

　　A.填寫通知目的口岸對外貿(mào)易運輸公司的空白抬頭、空白背書的全套已裝船的清潔提單(如本合同為FOB價格條件時，提單應注明“運費到付”或“運費按租船合同辦理”字樣;如本合同為CFR價格條件時，提單應注明“運費已付”字樣)。

　　B發(fā)票：注明合同號、嘜頭、載貨船名及信用證號;如果分批裝運，須注明分批號。

　　C.裝箱單及/或重量單：注明合同號及嘜頭，并逐件列明毛重、凈重和貨號。

　　D.制造工廠的品質及數(shù)量/重量證明書。

　　品質證明書內(nèi)應列入根據(jù)合同規(guī)定的標準按貨號進行化學成分、機械性能及其他各種試驗的實際試驗結果。數(shù)量/重量證明書應按貨號列明重量。

　　單證

　　份數(shù)

　　寄送A B C D E F

　　送交方議付銀行3 4 3 1

　　送交議付銀行(副本)

　　空郵目的岸外運公司(副本)

　　E.按本合同規(guī)定的裝運通知電報抄本。

　　F.按本合同規(guī)定的航行證明書(如本合同為CFR價格條件時，需要此項證明書;如本合同為FOB價格條件時，則不需此項證明書)。

　　第八條 裝運條件：

　　A.離岸價條款：

　　(a)裝運本合同貨物的船只，由買方或賣方運輸代理人________租船公司租訂艙位。賣方負擔貨物的一切費用風險到貨裝到船面為止。

　　(b)賣方必須在合同規(guī)定的交貨期限30天前，將合同號碼、貨物名稱、數(shù)量、裝運口岸及預計貨物運達裝運口岸日期，以電報通知買方以便買方安排艙位。并同時通知買方在裝貨港的船舶代理，若在規(guī)定期限內(nèi)買方未接到前述通知，即作為賣方同意在合同規(guī)定期內(nèi)任何日期交貨，并由買方主動租訂艙位。

　　(c)買方應在船只受載期12天前將船名、預計受載日期、裝載數(shù)量、合同號碼、船舶代理人，以電報通知賣方，賣方應聯(lián)系船舶代理人配合，按期備貨裝船。如買方因故需要變更船只或更改船期時，買方或船舶代理人應及時通知賣方。

　　(d)買方所租船只按期到達裝運口岸后，如賣方不能按時備貨裝船，買方因而遭受的一切損失包括空艙費、延期費及/或罰款等由賣方負擔。如船只不能于船舶代理人所確定的受載期內(nèi)到達，在港口免費堆存期滿后第16天起發(fā)生的倉庫租費、保險費由買方負擔，但賣方仍負有載貨船只到達裝運口岸后立即將貨物裝船之義務并負擔費用及風險，前述各種損失均憑原始單據(jù)核實支付。

　　B.成本加運費價條款：

　　賣方負責將合同所列貨物由裝運口岸裝班輪到達目的口岸，中途不得轉船。貨物不得用懸掛買方不能接受的國家的旗幟的船只裝運。載貨船只在駛抵本合同規(guī)定的口岸前不得�？縚_______或________附近地區(qū)。

　　第九條 裝運通知：賣方在貨物裝船后，立即將合同號、品名、件數(shù)、毛重、發(fā)票金額、載貨船名及裝船日期以電報通知買方。

　　第十條 保險：自裝船起由買方自理，但賣方應按本合同規(guī)定通知買方。如賣方未能按此辦理，買方因而遭受的一切損失全由賣方負擔。

　　第十一條 檢驗和索賠：貨卸目的口岸，買方有權申請____ 國商品檢驗局進行檢驗。如發(fā)現(xiàn)貨物的品質及/或數(shù)量/重量與合同或發(fā)票不符，除屬于保險公司及/或船公司的責任外，買方有權在貨卸目的.口岸后90天內(nèi)，根據(jù)____ 商品檢驗局出具的證明書向賣方提出索賠，因索賠所發(fā)生的一切費用(包括檢驗費用)均由賣方負擔。FOB價格條件時，買方有權同時索賠短重部分的運費。

　　第十二條 不可抗力：由于人力不可抗拒事故，使賣方不能在合同規(guī)定期限內(nèi)交貨或者不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方，并以掛號函向買方提出有關政府機關或者商會所出具的證明，以證明事故的存在。由于人力不可抗拒事故致使交貨延期一個月以上時，買方有權撤消合同，賣方不能取得出口許可證，不得作為不可抗力。

　　第十三條 延期交貨及罰款：除不可抗拒原因外，如賣方不能如期交貨，買方有權撤銷該部分的合同，或經(jīng)買方同意在賣方繳納罰款的條件下延期交貨。買方可同意給予賣方15天的優(yōu)惠期。罰款率為每10天按貨款總額的1%。不足10天者按10天計算。罰款自第16天起計算，最多不超過延期貨款總額的5%。

　　第十四條 仲裁：一切因執(zhí)行本合同或與本合同有關的爭執(zhí)，應由雙方通過友好方式協(xié)商解決。如經(jīng)協(xié)商不能得到解決時，應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照該仲裁委員會仲裁程序進行仲裁。仲裁委員會的裁決為終局裁決。對雙方均有約束力，仲裁費用除仲裁委員會另有決定外，由敗訴一方負擔。

　　第十五條 本合同于____年____月____日于____國____市用____文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各持一份。

　　買方：________ (蓋章)

　　代表人：________

　　賣方：________ (蓋章)

　　代表人：________

　　簽署日期：____年__月__日

貨物買賣合同11

　　合同號：_________

　　日期：_________年_____月____日

　　買方：_________

　　電報：_________

　　電傳：_________

　　賣方：_________

　　電報：_________

　　電傳：_________

　　按本合同條款，買方同意購入，賣方同意出售下述產(chǎn)品，謹此簽約。

　　1.品名：_________

　　規(guī)格：_________

　　單位：_________

　　單價：_________

　　總價：_________

　　總金額：_________

　　2.原產(chǎn)國別：_________

　　生產(chǎn)廠：_________

　　3.包裝

　　（1）須用堅固的木筱或紙箱包裝。以宜于長途海運/郵寄/空運及適應氣候的變化。并具備良好的防潮抗震能力。

　�。�2）由于包裝不良而引起的貨物損傷或由于防護措施不善而引起貨物銹蝕，賣方應賠償由此而造成的全部損失費用。

　　（3）包裝箱內(nèi)應附有完整的維修保養(yǎng)、操作使用說明書。

　　4.裝運標記

　　賣方應在每個貨箱上用不褪色油漆標明箱號、毛重、凈重、長、寬、高并書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣。

　　5.裝運日期：_________年_____月____日

　　6.裝運港口：_________

　　7.卸貨港口：_________

　　8.保險

　　裝運后由買方投保。

　　9.支付條件：

　�。�1）采用信用證

　　買方收到賣方交貨通知（詳見本合同條款11（1）a），應在交貨日前____天，由_________銀行開出以賣方為受益人的與裝運全金額相同的不可撤銷信用證。賣方須向開證行出具____%發(fā)票金額即期匯票并附裝運單據(jù)（見本合同第10款）。開證行收到上述匯票和裝運單據(jù)即付以支付（電匯或航郵付匯）。信用證于裝運日期后____天內(nèi)有效。

　�。�2）托收

　　貨物裝運后，賣方出具即期匯票，連同裝運單據(jù)（見本合同第10款），通過賣方所在地銀行和買方_________銀行提交給買方進行托收。

　�。�3）直接付款

　　買方收到賣方裝運單據(jù)（見本合同第10款）后___天內(nèi)，以電匯或航郵向賣方支付貨款。

　　10.單據(jù)：

　�。�1）海運

　　全套潔凈海運提單，標明“運費付訖”/“運費預付”，作成空白背書并加注目的港_________公司。

　�。�2）空運

　　空運提單副本一份，標明“運費付訖”/“運費預付”，寄交買方。

　　（3）航郵

　　航郵收據(jù)副本一份，寄交買方。

　�。�4）發(fā)票一式五份，標明合同號和貨運嘜頭（若貨運嘜頭多于一個，發(fā)票需單獨開列），發(fā)票根據(jù)有關合同詳細填寫。

　　（5）由廠商出具的裝箱清單一式兩份。

　�。�6）由廠商出具的質量和數(shù)量保證書。

　�。�7）貨物裝運后立即用電報/信件通知買方。

　　此外，貨發(fā)____天內(nèi)，賣方將上述單據(jù)（第5條除外）航郵寄兩份，一份直接寄買方，另一份直接寄目的港_________公司。

　　11.裝運：

　�。�1）條款

　　a.賣方于合同規(guī)定的裝運日期前____天，用電報/信件將合同號、品名、數(shù)量、價值、箱號、毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方，以便買方租船訂艙。

　　b.賣方船運代理公司_________（電報：_________），負責辦理租船訂艙事宜。

　　c._________租船公司或其港口代理（或班輪代理），預計船達裝運港____天之前，即將船名、預計裝貨日期、合同號等通知賣方以便賣方安排裝運。要求賣方與船方代理保持密切聯(lián)系。當需要更換運載船舶及船舶提前、推遲抵達時，買方或其船方代理應及時通知賣方。

　　若船在買方通知日后____天內(nèi)尚未抵達，則第____天后倉儲費和保險費用由買方承擔。

　　d.若載運船舶如期抵達裝運港，賣方因備貨未妥而影響裝船，則空艙費和滯期費均由賣方承擔。

　　e.貨物越過船舷并從吊鉤卸下前，一切費用和風險由賣方承擔；貨物越過船舷并從吊鉤卸下，一切費用和風險屬買方。

　�。�2）條款

　　a.在裝運期內(nèi)，賣方負責將貨物從裝運港運至目的港。不允許轉船。

　　b.貨物經(jīng)航郵/空運時，賣方于本合同第5條規(guī)定的交貨日前____天，以電報/信件把交貨預定期、合同號、品名、發(fā)票金額等通知買方。貨物交辦發(fā)運，賣方即刻以電報/信件將合同號、品名、發(fā)票金額、交辦日期通知買方，以便買方及時投保。

　　12.裝運通知

　　貨物業(yè)經(jīng)全部裝船，賣方應將合同號、品名、數(shù)量、發(fā)票金額、毛重、船名和啟船日期等立即以電報/信件通知買方。若因賣方通知不及時致使買方不能及時投保，賣方則承擔全部損失。

　　13.質量保證

　　賣方保證：所供貨物，系由最好的材料兼以高超工藝制成，商標為新的和未經(jīng)使用的，其質量和規(guī)格符合本合同所作的說明。自貨到目的港起12個月為質量保證期。

　　14.索賠

　　自貨到目的港起____天內(nèi)，經(jīng)發(fā)現(xiàn)貨物質量、規(guī)格、數(shù)量與合同規(guī)定不符者，除那些應由保險公司或船方承擔的部分外，買方可憑_________出具的商檢證書，有權要求更換或索賠。

　　賣方擔保貨到目的港起____個月內(nèi)，使用過程中由于材料質量低劣和工藝不佳而出現(xiàn)的.損傷，買方立即以書面形式通知賣方并出具_________商檢局開列的檢驗證書，提出索賠。商檢驗書乃索賠之依據(jù)。按買方索賠要求，賣方有責任立即排除貨物之缺陷、全部或部分更換貨物或根據(jù)缺陷情況將貨物作降價處理。

　　15.不可抗力

　　在貨物制造和裝運過程中，由于發(fā)生不可抗力事故致使延期交貨或不能交貨，賣方概不負責。賣方于不可抗力事件發(fā)生后，即刻通知買方并在事發(fā)____天內(nèi)，以航空郵件將事故發(fā)生所在地當局簽發(fā)的證書寄交買方以作證據(jù)。即使在此情況下，賣方仍有責任采取必要措施促使盡快交貨。

　　不可抗力事故發(fā)生后超過____個星期而合同尚未履行完畢，買方有權撤銷合同。

　　16.合同延期和罰款

　　除本合同15條所述不可抗力原因，賣方若不能按合同規(guī)定如期交貨，按照賣方確認的罰金支付，買方可同意延期交貨，付款銀行相應減少議定的支付金額，但罰款不得超過遲交貨物總額的_________%。賣方若逾期____個星期仍不能交貨，買方有權撤銷合同。盡管合同已撤銷，但賣方仍應如期支付上述罰金。

　　17.仲裁

　　凡涉及本合同或因執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭執(zhí)，應通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不能解決，則可提交_________仲裁委員會根據(jù)該會暫定的仲裁法則和程序進行仲裁。仲裁將在_________進行，仲裁裁決是終局，對雙方都有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。仲裁也可在雙方均能接受的第三國進行。

　　18.附加條款

　　本合同原本兩份。經(jīng)雙方簽字，各執(zhí)一份，僅此聲明。

　　甲方（簽章）：_________________乙方（簽章）：_________________

　　法定代表人：________________法定代表人：_______________

　　代理人：（簽字）_______________代理人：（簽字）_______________

　　_______年____月____日_______年____月____日

貨物買賣合同12

　　買方：________(下稱甲方)

　　地址：________

　　郵編：________

　　電話：________

　　傳真：________

　　電子郵箱：____________

　　賣方：________(下稱乙方)

　　地址：________

　　郵編：________

　　電話：________

　　傳真：________

　　電子郵箱：____________

　　甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

　　第一條　名稱、品種、規(guī)格和質量

　　1. 名稱：________

　　2. 品種：________

　　3. 規(guī)格：________(應注明產(chǎn)品的牌號或商標)。

　　4. 質量，按下列第____項執(zhí)行：

　　(1)按照標準執(zhí)行(須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式，附件略)。

　　(3)按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：____(應具體約定產(chǎn)品質量要求)。

　　第二條　數(shù)量和計量單位、計量方法

　　1. 數(shù)量：________。

　　2. 計量單位和方法：________。

　　3. 交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法：________。

　　第三條　包裝方式和包裝品的處理

　　________________。

　　第四條　交貨方式

　　1. 交貨時間：________。

　　2. 交貨地點：________。

　　3. 運輸方式：________。

　　4. 保險：________。

　　5. 與買賣相關的單證的轉移：________。

　　第五條　驗收

　　1. 驗收時間：________;

　　2. 驗收方法：________;

　　3. 驗收標準：________;

　　4. 由誰負責驗收和試驗：________;

　　5. 驗收如發(fā)生爭議，由________檢驗機構按________檢驗標準和方法，對產(chǎn)品進行檢驗。

　　第六條　損失風險

　　貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔。

　　第七條　價格與貨款支付

　　1. 單價：________;總價：________(明確幣種及大寫)。

　　2. 貨款支付：

　　貨款的支付時間：________;

　　貨款的支付方式：________;

　　運雜費和其他費用的支付時間及方式________：。

　　3. 預付貨款：________。

　　第八條　提出異議的時間和方法

　　1. 甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不合規(guī)定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起____日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。

　　2. 甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質量下降的，不得提出異議。

　　3. 乙方在接到甲方書面異議后，應在____日內(nèi)負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第九條　保密

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十條　甲方違約責任

　　1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的____%的違約金。

　　2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。

　　4.甲方逾期付款的，應按逾期付款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7.其他約定：________。

　　第十一條　乙方的違約責任

　　1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款____%的違約金。

　　2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據(jù)具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過____日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應由乙方承擔。

　　6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數(shù)補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后____日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復的，視為同意乙方發(fā)貨。

　　8.其他：________。

　　第十二條　不可抗力

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在不可抗力事件結束后____日內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的'書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條　通知

　　1. 根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2. 各方通訊地址如下：________。

　　3. 一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條　其他事項

　　1. 按本合同規(guī)定應付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應當在明確責任后____日內(nèi)，按銀行規(guī)定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2. 約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3. 合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　第十五條　爭議的處理

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，提交恩施仲裁委員會仲裁。

　　第十六條送達地址條款

　　本合同簽訂人所填寫的地址信息，將作為通知、信件、法律文書等一切書面文件的送達地址。若按該地址送達的相關文件無人簽收或被拒絕簽收，則文件退回之日視為送達之日。如任何一方地址發(fā)生變更，應在變更后3日內(nèi)書面通知對方，否則，相關文件送達上述地址視為送達，由此產(chǎn)生的法律后果由被送達方承擔。

　　雙方確認的送達地址如下：

　　甲方地址：

　　郵政編碼：收件人：手機號碼：

　　乙方地址：

　　郵政編碼：收件人：手機號碼：

　　第十七條　解釋

　　本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十八條　補充與附件

　　第十九條　合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為____年，自____年____月____日至____年____月____日。本合同正本一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力;合同副本一式____份，送____各留存一份。

　　甲方(蓋章)：________　　　　乙方(蓋章)：________

　　代表(簽字)：________　　　　代表(簽字)：________

　　__ __年__ __月____日　　　　　　__ _ _年___ _月____日

　　簽訂地點：____________　　　　簽訂地點：____________

貨物買賣合同13

　　甲方夫妻：(出售方)：乙方：(購買方)

　　姓名：身份證號：姓名：身份證號：

　　姓名：身份證號：

　　為了確保房屋買賣雙方的合法權益，甲乙雙方現(xiàn)就住宅買賣自愿達成協(xié)議如下：

　　第一條經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方夫妻自愿將位于市區(qū) 號樓單元室的住宅壹套(建筑面積 130多平方米)出售給乙方。房屋所有權證號為：。甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權，沒有抵押等各種負擔。

　　第二條上述住宅出售價為人民幣叁拾肆萬圓整(￥ 340，000元)(以下金額均為人民幣)，此價格自甲乙雙方簽訂協(xié)議書之日起不得變更。

　　第三條付款方式：甲方交此房給乙方時由乙方暫先一次性付叁拾萬圓￥ 300，000，余肆萬圓年底辦房產(chǎn)證過戶時付清。

　　第四條乙方支付甲方叁拾萬圓款項時甲方須把此房房屋所有權證等證件原件及相關票據(jù)均由乙方保管(或甲方先保管，可協(xié)商)。將來土地證發(fā)放后甲方必須立即配合領取并交由乙方保管，甲方將來必須積極配合乙方共同到房產(chǎn)部門辦理上述住宅所有權過戶手續(xù)，并將新的《房產(chǎn)證》交給乙方。上述住宅一經(jīng)辦理所有權過戶手續(xù)，房屋的產(chǎn)權及使用權歸乙方所有，甲方不再擁有產(chǎn)權及使用權等任何權利。

　　第五條辦理房屋過戶手續(xù)所繳納的稅費(具體情況可協(xié)商)

　　一、賣房人(甲方)應繳納稅費：

　　1、交易費：3元/平方米

　　2、營業(yè)稅：差價*5.5%(房產(chǎn)證未滿5年的`) (乙方愿承擔一半)。

　　3、個人所得稅:房產(chǎn)交易盈利部分的20%或者房款的1%(房產(chǎn)證滿5年并且是唯一住房的可以免除)

　　一、買房人(乙方)應繳納稅費：

　　1、契稅：房款的1.5% (面積在144平米以上的需要繳納3%，面積在90平米以下并且是首套房的可以繳納1%)

　　2、交易費：3元/平方米

　　3、測繪費：按各區(qū)具體規(guī)定

　　4、權屬登記費及取證費：按各區(qū)具體規(guī)定，一般情況是在200元內(nèi)。

　　第六條違約責任：房屋買賣協(xié)議簽訂后，甲方違約不出售上述住宅,甲方除必須按乙方規(guī)定的時間退還已收取的乙方購房款外，必須另行支付給乙方五萬元整(￥50000元)違約金;如乙方已付款但終止購房的，甲方只按已收款項的85%退回給乙方;如未支付任何購房款，無論哪一方違約，違約方應向對方支付違約金壹萬元整。

　　第七條本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　第八條本協(xié)議經(jīng)雙方夫妻均簽字后生效。本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(夫妻簽字捺印)：乙方(簽字捺印)：

　　簽約日期：

貨物買賣合同14

　　買方：_______________

　　地址：_______________

　　郵碼：_______________

　　電話：_______________

　　法定代表人：_________

　　職務：_______________

　　國籍：_______________

　　賣方：_______________

　　地址：_______________

　　郵碼：_______________

　　電話：_______________

　　法定代表人：________

　　職務：_______________

　　國籍：_______________

　　經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致，達成本協(xié)議各條款，共同履行：

　　第一條 貨物名稱：____________________。

　　第二條 產(chǎn)地：____________________。

　　第三條 數(shù)量：____________________。

　　第四條 商標：____________________。

　　第五條 價格：____________________________________。

　　第六條 包裝：____________________。

　　第七條 付款條件：簽訂合同后買方于__個銀行日內(nèi)開出以賣方為受益人的、經(jīng)確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的.信用證。

　　第八條 裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，__天內(nèi)予以裝船，若發(fā)生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規(guī)定，賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額____%計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。

　　第九條 保證金：賣方收到買方信用證的__個銀行日內(nèi)，向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執(zhí)行本合同，其保證金買方予以沒收。

　　第十條 應附的單據(jù)：賣方向買方提供：

　　1.全套清潔提貨單；

　　2.一式四份經(jīng)簽字的商業(yè)發(fā)票；

　　3.原產(chǎn)地證明書；

　　4.裝箱單；

　　5.為出口________ 所需的其他主要單據(jù)。

　　第十一條 裝船通知：賣方在規(guī)定的裝貨時間至少____天前用電報方式將裝船條件告知買方，買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

　　第十二條 其他條款：質量、數(shù)量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續(xù)費、領事簽證費應由買方負擔。

　　第十三條 裝船時間：

　　第十四條 裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日、節(jié)假日外，每艙口進貨為________ 立方（噸）。

　　第十五條 延期費/慢裝卸罰款：對于________載重噸船來說，每天________。

　　第十六條 不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執(zhí)行時，則延遲合同的期限應相當于事故所影響的時間。

　　第十七條 合同爭議的解決：

　　第十八條 本合同于____年__月__日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，買賣雙方簽字生效。

　　甲方（簽章）：_______________乙方（簽章）：_________________

　　法定代表人： ________________ 法定代表人： __________________

　　代理人：（簽字）______________代理人：（簽字）______________

　　_______年____月____日 _______年____月____日

貨物買賣合同15

　　上訴人：某某建設集團有限公司，住所地某某省某某市某某鎮(zhèn)。法定代表人：某某，職務：董事長

　　被上訴人：王某某，男，19 年2月19日出生，漢族，住某某市某某縣某某鎮(zhèn)中心村，系某革某縣某某建筑模板廠業(yè)主。

　　上訴人因與被上訴人買賣合同糾紛一案，不服某某省某某縣人民法院（20 ）民初字第666號民事裁定書，現(xiàn)提出上訴。

　　上訴請求：

　　1、請求依法撤銷某某省某某縣人民法院（20 ）民初字第666號民事裁定書。

　　2、請求依法將本案移送有管轄權的某某市某某區(qū)人民法院審理。

　　3、裁令被上訴人承擔上訴費用。

　　事實和理由：

　　被上訴人訴上訴人買賣合同糾紛一案，某某省某某縣人民法院予以受理。上訴人在法定期限內(nèi)向某某縣人民法院提出了管轄權異議，認為某某縣人民法院對本案沒有管轄權，本案應由有管轄權的某某人民法院審理。某某縣人民法院作出的（20 ）民初字第666號民事裁定書，認為該院具有管轄權，駁回了上訴人的管轄權異議。上訴人認為，一審法院認定事實不清，適用法律錯誤。

　　首先，根據(jù)法律規(guī)定，管轄權異議只對法院是否具有管轄權進行審理，屬于程序審查，不進行實體審理，未經(jīng)雙方質證的證據(jù)不得作為認定事實的依據(jù)。而一審法院依據(jù)被上訴人提供的“發(fā)貨銷售單”的內(nèi)容認定一審法院有管轄權，顯然對未經(jīng)上訴人質證的證據(jù)進行了審理，違反了程序審查的規(guī)定，認定的.事實依據(jù)不足。

　　其次，上訴人與被上訴人在某某的經(jīng)銷代理商簽訂的購貨合同第四條中約定“模板質量及驗收：貨到現(xiàn)場，由甲方相關負責人員驗收確認。若發(fā)現(xiàn)模板有脫膠、起殼等質量問題，請在三天內(nèi)通知乙方，以便雙方及時協(xié)商解決”。說明被上訴人提供的作為雙方收發(fā)貨物憑證的發(fā)貨銷售單僅僅是證明了客戶已經(jīng)收到價值多少人民幣的貨物的收據(jù)，且貨到現(xiàn)場時上訴人履行的是合同約定的驗收確認模板質量的權利，并不涉及對被上訴人約定中的“本公司如與客戶因各種問題發(fā)生糾紛，協(xié)商解決，協(xié)商不成時，在本公司住所地轄法院解決”的承認。

　　再次，一審法院依據(jù)“發(fā)貨銷售單”的格式條款認定一審法院有管轄權，而一審法院依據(jù)的此格式條款的內(nèi)容“本公司如與客戶因各種問題發(fā)生糾紛，協(xié)商解決，協(xié)商不成時，在本公司住所地轄法院解決”，此款內(nèi)容顯然限制了上訴人的自由，排除了上訴人的主要權利，且在收發(fā)貨物時被上訴人未對此款內(nèi)容向上訴人進行合理的提示和說明。因此依據(jù)《合同法》的相關規(guī)定，該格式條款無效。

　　第四，在上訴人與被上訴人在某某的經(jīng)銷代理商簽訂的購貨合同

　　中第七條約定“本合同若發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，交某某市某某區(qū)人民法院訴訟”。合同中當事人有約定管轄應尊重約定。因此有管轄權的法院應該是某某市某某區(qū)人民法院。

　　綜上所述，上訴人請求貴院依法審查，將本案移送至有管轄權的某某市某某區(qū)人民法院審理。

　　此致

　　某某市中級人民法院

　　上訴人：某某建設集團有限公司

　　年月日